答案:
[案例一]
(1)关于工程变更包括的内容和管理,
1)属于工程变更的事项包括:
①长输管线的走向、位置、标高及尺寸等改变;
②管线的直径、压力、施工标准的变更;
③合同约定的工程量的变更;
④改变施工顺序或时间;
⑤其他变更。
2)发包方提出的变更应当不迟于变更前的14天书面通知承包方;若属于改变原工程标准或超过原工程规模的变更,还应报原规划管理部门审批;设计变更应由原设计单位修改。
承包方应严格按图施工,不得随意变更设计,若承包方要求对原设计变更,应经发包方同意,重大事项还需报原规划管理部门审查批准,并由原设计单位提供变更的图纸和证明。如承包方擅自变更设计,致使发包方发生费用损失和工期延误等,一切责任由承包方负担;由承包方提出,经监理工程师同意的设计变更,导致合同价的增减,发包方的损失和工期顺延,由发包方承担。
由设计承包单位原因引起的设计变更,对建设进度、人工时耗费影响,由设计承包单位负责变更所发生的费用,但需经用户(业主)同意确认负责设计变更所发生的费用。
(2)在施工过程中,若承包商根据发包方的指令对部分工程进行变更施工,那么
1)设计变更后,变更合同价款按下列原则和方法确定:
①合同中已有适用于变更分项工程单价的,按合同已有的单价计算和变更合同价款;
②合同中只有类似于变更分项工程的单价,可参照它来确定变更分项工程的单价和变更合同价款;
③合同中没有上述分项工程单价时,由承包商提出相应的单价,经监理工程师确认后执行。
2)确定变更价款的顺序是:
①变更发生后的14天内,承包方应提出变更价款报告,经监理工程师确认后,调整合同价;
②若变更发生后14天内承包方不提出变更价款报告,则视为该变更不涉及价款变更;
③监理工程师收到变更价款报告之日起14天内应对其予以确认或答复,若无正当理由不确认时,自收到报告时算起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
(3)合同双方发生争议,可通过下列途径寻求解决:
协商和解;
有关部门进行调解;
按合同约定的仲裁条款申请仲裁;
如不申请仲裁,可向有管辖权的法院起诉。
[案例二]
(1) 资质审查的内容包括:
1) 企业营业执照和资质证书等资质文件;
2) 企业技术、管理人员的素质及工人操作技术水平;
3) 施工设备装备情况;
4) 财务资金状况;
5)近几年承担类似工程的情况和经验;
6)企业的社会信誉等。
(2)履约保证金与预付款的区别
1)两者目的不同。履约保证金是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商进入现场的各项施工准备和材料、设备采购中的资金问题。
2)性质不同。履约保证金是担保形式,是法律行为;而预付款是合同双方约定的行为,不是法律行为,而是一种惯例。
3)处理方式不同。履约保证金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同按约定正常履行,则履约保汪金到期返还;②合同不履行,双方都无过错,履约保证金返还;③支付履约保证金的一方不履行合同或不完全履行合同,视情节轻重,对方可扣留相应的履约保证金;④收取履约保证金的一方不履行合同,双倍返还履约保证金。
(3)判定索赔成立,应具备的条件是:
1)承包商遭受到了实际损失或损害;
2)损失不是因承包商的过错造成的;
3)损害也不是承包商承担的危险造成的;
4)承包商遭受了损失或损害,应在合同规定的索赔时限内提出。
(4)两次索赔申请能否成立,分析如下:
1)对第一次提出的索赔:
①判定第一次索赔成立。因为以a.遇到地下古墓和文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包商的责任,故延误工期引起的工期索赔的理由成立;b.承包商及时提供了施工记录和有关资料;c.承包商及时提出了索赔申请。
②延误的天数,应由业主和监理工程师审核。
③承包商等待签发工期变更指令。
2)对第二次提出的索赔:
①判定第二次提出的索赔不能成立。因为在施_丁过程中,需安装吊车吊装工艺设备,是施工企业应该预见到的问题,因此,造成工期延误由承包商自己承担责任,索赔没有正当理由。
②承包商送出索赔申请后,28天内可接到答复。
案例一:
某大型安装公司通过招标投标方式承接某机械厂两台超高压自然循环锅炉的锅炉房建筑和安装的总体承担工程,安装公司以该总体承担的工程为单位工程编制施工组织设计。其内容包含所有安装项目,如锅炉本体、辅机、水处理系统、烟风系统、燃料供应系统、防尘系统、排污排渣系统、电力及电控系统、仪表系统及其辅助设施等。该施工组织设计用于全面部署施工活动,为施工准备、施工过程的实施、工程质量验证和控制活动作出安排,使其能作为施工管理的纲领。锅炉施工现场平面布置图如下图所示。
问题:
(1) 该施工组织设计编制的依据是什么?
(2) 用于该施工为目的的施工组织设计编制的要求是什么?
(3) 依据施工现场平面布置图,供电准备如何考虑?
(4) 依据施工现场平面布置图,供气如何考虑?
案例二:
某钢厂新建一个大型冶金炼钢厂。其中,连铸工程包括连铸车间、水处理和煤气精制等配套设施,施工内容涉及土建、钢结构和机电设备安装,此工程施工工艺复杂,技术要求高,施工难度大,需多专业、多工种交叉配合施工,施工的组织管理是实现工程进度、质量、环境和安全目标的重要保证。